Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
Zamówienia publicznego
Modernizacja kompleksów sportowych ORLIK 2012 w Siedlcach w ramach programu Modernizacja kompleksów sportowych Moje Boisko- ORLIK 2012 – Edycja 2024
1.1.28 Modernizacja kompleksów sportowych Moje Boisko – ORLIK 2012 w Siedlcach
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
polski
Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów kompleksów sportowych ORLIK 2012 w Siedlcach w ramach programu „Modernizacja kompleksów sportowych Moje Boisko- ORLIK 2012” zgodnie z szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ w następujących lokalizacjach:
część 1: na terenie Szkoły Podstawowej nr 8, ul. Pascantina 2.
1. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) prowadzenia robót budowlanych zgodnie ze zgłoszeniem robót,
b) wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą, dokumentacją projektową, STWiORB, przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przepisami wykonawczymi do tej ustawy, innymi obowiązującymi przepisami prawa, w tym dotyczącymi ochrony środowiska oraz zasadami rzetelnej wiedzy techniczno – budowlanej,
c) przejęcia placu budowy w zakresie przedmiotu zamówienia, jego zabezpieczenia i oznakowania, wykonania zaplecza budowy i usunięcia go po zakończeniu robót, wykonania elementów bezpieczeństwa i utrzymania ruchu, tablic budowy, wykonania robót przygotowawczych, niezbędnych do kompleksowej realizacji zadania, i innych wymagań (m.in. zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej i odtworzenie ich na własny koszt w przypadku uszkodzenia wraz ze sporządzeniem dokumentacji),
d) analizy dokumentacji projektowej, STWiORB oraz dokonania uzgodnień i wypełnienia postanowień w zakresie realizowanego przedmiotu umowy na własny koszt,
e) zakupu i dostarczenia materiałów, konstrukcji i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,
f) zapewnienia materiałów o parametrach technicznych porównywalnych, lecz nie gorszych od opisanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji projektowej;
g) zawiadamiania Zamawiającego o zamiarze wykonania prób i badań w terminie nie później niż na 3 dni przed ich przeprowadzeniem,
h) organizacji placu budowy (w tym ogrodzenia placu budowy, co należy uwzględnić w wycenie) i jego oznakowania, a w razie konieczności opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu w obrębie prowadzonych robót, oraz ponoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego na czas realizacji robót (jeżeli dotyczy),
i) zabezpieczenia budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, zapewnienia stałego dozoru nad robotami przez osobę z uprawnieniami, prowadzenia koordynacji i nadzorowania robót będących przedmiotem umowy, przestrzegania przepisów BHP i p. poż. oraz dbania o porządek wokół stanowisk pracy i na terenie budowy, przywrócenia terenów czasowo zajętych do stanu z dnia ich przejęcia oraz naprawy ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót na drogach dojazdowych do budowy oraz terenach i budynkach sąsiadujących z budową, prowadzenia i organizacji robót w sposób umożliwiający dostęp do posesji przyległych do miejsca prowadzenia robót. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia, przy wykonywaniu robót, mienia osób trzecich z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub Podwykonawców - Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu poprzedniego i naprawienia wynikłej szkody,
j) zapewnienia szczególnych warunków bezpieczeństwa przy realizacji robót określonych w opisie technicznym dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty objęte niniejszym zamówieniem prowadzone będą na zewnątrz funkcjonującego obiektu. W związku z tym Wykonawca, organizując teren budowy, zobowiązany jest do zapewnienia możliwości bezpiecznego dojazdu, swobodnego i bezpiecznego dojścia uczniom i pracownikom oraz do ograniczenia do minimum czynników zakłócających funkcjonowanie szkoły,
k) sporządzenia harmonogramu rzeczowo-terminowego uzgodnionego z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz Użytkownikiem tj. Dyrektorem szkoły uwzględniającego okoliczności prowadzenia robót w czynnym obiekcie w ciągu 5 dni od daty podpisania umowy. Harmonogram ten powinien być sporządzony z podziałem na okresy tygodniowe i zawierać asortyment robót zgodny ze szczegółowym kosztorysem ofertowym będącym załącznikiem do umowy oraz odzwierciedlać procentowy stopień postępu robót i koszty związane z realizacją przedsięwzięcia. Harmonogram ten podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego,
l) prowadzenia dokumentacji budowy w tym fotograficznej,
m) dostarczania certyfikatów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności i deklaracji właściwości użytkowych, dopuszczających do stosowania materiały/urządzenia przewidziane do wbudowania, w myśl prawa budowlanego i obowiązujących przepisów wyznaczonym inspektorom nadzoru inwestorskiego przed ich wbudowaniem/montażem,
n) uzyskania protokołów prób i przeprowadzenie badań wymaganych odrębnymi przepisami,
o) wywozu i utylizacji wszelkich odpadów pochodzących z budowy w sposób wynikający z obowiązujących przepisów oraz ponoszenia kosztów z tym związanych,
p) realizacji zaleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
q) uprzątnięcia terenu po robotach i zapleczu budowy, w terminie do 5 dni po zakończeniu robót objętych umową,
r) wykonania i przekazania Zamawiającemu 1 egz. dokumentacji powykonawczej w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej,
s) opracowania instrukcji utrzymania i konserwacji wytworzonych elementów w ramach przedmiotu zamówienia,
t) uwzględnienia w wycenie kosztu zainstalowania niezbędnych mierników i liczników oraz kosztu zużycia energii i wody,
u) pełnej odpowiedzialności za wszelkie działania lub zaniechania własne, swoich pracowników oraz podmiotów, którymi się posługuje lub przy pomocy których wykonuje przedmiot umowy,
v) naprawienia szkód lub wyrównania strat na podstawie kalkulacji powykonawczej sporządzonej przez poszkodowanego użytkownika w przypadku uszkodzenia istniejących mediów,
w) przekazania Zamawiającemu wszystkich dokumentów potrzebnych do odbioru końcowego, umożliwiających ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy w dniu pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu faktu wykonania przedmiotu umowy i gotowości do odbioru,
x) utrzymania czystości i porządku w trakcie realizacji oraz po zakończeniu robót budowlanych.
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Szczegółowy zakres robót przedstawiony jest w dokumentacjach zgłoszenia robót budowlanych, na dodatkowych rysunkach, w specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót, opisie przedmiotu zamówienia będących załącznikiem do specyfikacji warunków zamówienia, natomiast przedmiary robót należy traktować jak załączniki dodatkowe, pomocnicze.
2. Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć zakresu swojego zobowiązania ani zakresu należytej staranności przy wykonywaniu swoich zobowiązań, wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pozostałe informacje dotyczące OPZ znajdują się w Rozdziale 5 SWZ "Opis przdemiotu zamówienia".
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
45212290-5 - Usługi napraw i konserwacji obiektów sportowych
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów kompleksów sportowych ORLIK 2012 w Siedlcach w ramach programu „Modernizacja kompleksów sportowych Moje Boisko- ORLIK 2012” zgodnie z szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ w następujących lokalizacjach:
część 2: na terenie Szkoły Podstawowej nr 9, ul. Graniczna 1.
1. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) prowadzenia robót budowlanych zgodnie ze zgłoszeniem robót,
b) wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą, dokumentacją projektową, STWiORB, przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przepisami wykonawczymi do tej ustawy, innymi obowiązującymi przepisami prawa, w tym dotyczącymi ochrony środowiska oraz zasadami rzetelnej wiedzy techniczno – budowlanej,
c) przejęcia placu budowy w zakresie przedmiotu zamówienia, jego zabezpieczenia i oznakowania, wykonania zaplecza budowy i usunięcia go po zakończeniu robót, wykonania elementów bezpieczeństwa i utrzymania ruchu, tablic budowy, wykonania robót przygotowawczych, niezbędnych do kompleksowej realizacji zadania, i innych wymagań (m.in. zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej i odtworzenie ich na własny koszt w przypadku uszkodzenia wraz ze sporządzeniem dokumentacji),
d) analizy dokumentacji projektowej, STWiORB oraz dokonania uzgodnień i wypełnienia postanowień w zakresie realizowanego przedmiotu umowy na własny koszt,
e) zakupu i dostarczenia materiałów, konstrukcji i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,
f) zapewnienia materiałów o parametrach technicznych porównywalnych, lecz nie gorszych od opisanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji projektowej;
g) zawiadamiania Zamawiającego o zamiarze wykonania prób i badań w terminie nie później niż na 3 dni przed ich przeprowadzeniem,
h) organizacji placu budowy (w tym ogrodzenia placu budowy, co należy uwzględnić w wycenie) i jego oznakowania, a w razie konieczności opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu w obrębie prowadzonych robót, oraz ponoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego na czas realizacji robót (jeżeli dotyczy),
i) zabezpieczenia budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, zapewnienia stałego dozoru nad robotami przez osobę z uprawnieniami, prowadzenia koordynacji i nadzorowania robót będących przedmiotem umowy, przestrzegania przepisów BHP i p. poż. oraz dbania o porządek wokół stanowisk pracy i na terenie budowy, przywrócenia terenów czasowo zajętych do stanu z dnia ich przejęcia oraz naprawy ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót na drogach dojazdowych do budowy oraz terenach i budynkach sąsiadujących z budową, prowadzenia i organizacji robót w sposób umożliwiający dostęp do posesji przyległych do miejsca prowadzenia robót. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia, przy wykonywaniu robót, mienia osób trzecich z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub Podwykonawców - Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu poprzedniego i naprawienia wynikłej szkody,
j) zapewnienia szczególnych warunków bezpieczeństwa przy realizacji robót określonych w opisie technicznym dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty objęte niniejszym zamówieniem prowadzone będą na zewnątrz funkcjonującego obiektu. W związku z tym Wykonawca, organizując teren budowy, zobowiązany jest do zapewnienia możliwości bezpiecznego dojazdu, swobodnego i bezpiecznego dojścia uczniom i pracownikom oraz do ograniczenia do minimum czynników zakłócających funkcjonowanie szkoły,
k) sporządzenia harmonogramu rzeczowo-terminowego uzgodnionego z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz Użytkownikiem tj. Dyrektorem szkoły uwzględniającego okoliczności prowadzenia robót w czynnym obiekcie w ciągu 5 dni od daty podpisania umowy. Harmonogram ten powinien być sporządzony z podziałem na okresy tygodniowe i zawierać asortyment robót zgodny ze szczegółowym kosztorysem ofertowym będącym załącznikiem do umowy oraz odzwierciedlać procentowy stopień postępu robót i koszty związane z realizacją przedsięwzięcia. Harmonogram ten podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego,
l) prowadzenia dokumentacji budowy w tym fotograficznej,
m) dostarczania certyfikatów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności i deklaracji właściwości użytkowych, dopuszczających do stosowania materiały/urządzenia przewidziane do wbudowania, w myśl prawa budowlanego i obowiązujących przepisów wyznaczonym inspektorom nadzoru inwestorskiego przed ich wbudowaniem/montażem,
n) uzyskania protokołów prób i przeprowadzenie badań wymaganych odrębnymi przepisami,
o) wywozu i utylizacji wszelkich odpadów pochodzących z budowy w sposób wynikający z obowiązujących przepisów oraz ponoszenia kosztów z tym związanych,
p) realizacji zaleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
q) uprzątnięcia terenu po robotach i zapleczu budowy, w terminie do 5 dni po zakończeniu robót objętych umową,
r) wykonania i przekazania Zamawiającemu 1 egz. dokumentacji powykonawczej w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej,
s) opracowania instrukcji utrzymania i konserwacji wytworzonych elementów w ramach przedmiotu zamówienia,
t) uwzględnienia w wycenie kosztu zainstalowania niezbędnych mierników i liczników oraz kosztu zużycia energii i wody,
u) pełnej odpowiedzialności za wszelkie działania lub zaniechania własne, swoich pracowników oraz podmiotów, którymi się posługuje lub przy pomocy których wykonuje przedmiot umowy,
v) naprawienia szkód lub wyrównania strat na podstawie kalkulacji powykonawczej sporządzonej przez poszkodowanego użytkownika w przypadku uszkodzenia istniejących mediów,
w) przekazania Zamawiającemu wszystkich dokumentów potrzebnych do odbioru końcowego, umożliwiających ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy w dniu pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu faktu wykonania przedmiotu umowy i gotowości do odbioru,
x) utrzymania czystości i porządku w trakcie realizacji oraz po zakończeniu robót budowlanych.
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Szczegółowy zakres robót przedstawiony jest w dokumentacjach zgłoszenia robót budowlanych, na dodatkowych rysunkach, w specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót, opisie przedmiotu zamówienia będących załącznikiem do specyfikacji warunków zamówienia, natomiast przedmiary robót należy traktować jak załączniki dodatkowe, pomocnicze.
2. Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć zakresu swojego zobowiązania ani zakresu należytej staranności przy wykonywaniu swoich zobowiązań, wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pozostałe informacje dotyczące OPZ znajdują się w Rozdziale 5 SWZ "Opis przdemiotu zamówienia".
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
45212290-5 - Usługi napraw i konserwacji obiektów sportowych
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów kompleksów sportowych ORLIK 2012 w Siedlcach w ramach programu „Modernizacja kompleksów sportowych Moje Boisko- ORLIK 2012” zgodnie z szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ w następujących lokalizacjach:
część 3: na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 8.
1. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) prowadzenia robót budowlanych zgodnie ze zgłoszeniem robót,
b) wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą, dokumentacją projektową, STWiORB, przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przepisami wykonawczymi do tej ustawy, innymi obowiązującymi przepisami prawa, w tym dotyczącymi ochrony środowiska oraz zasadami rzetelnej wiedzy techniczno – budowlanej,
c) przejęcia placu budowy w zakresie przedmiotu zamówienia, jego zabezpieczenia i oznakowania, wykonania zaplecza budowy i usunięcia go po zakończeniu robót, wykonania elementów bezpieczeństwa i utrzymania ruchu, tablic budowy, wykonania robót przygotowawczych, niezbędnych do kompleksowej realizacji zadania, i innych wymagań (m.in. zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej i odtworzenie ich na własny koszt w przypadku uszkodzenia wraz ze sporządzeniem dokumentacji),
d) analizy dokumentacji projektowej, STWiORB oraz dokonania uzgodnień i wypełnienia postanowień w zakresie realizowanego przedmiotu umowy na własny koszt,
e) zakupu i dostarczenia materiałów, konstrukcji i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,
f) zapewnienia materiałów o parametrach technicznych porównywalnych, lecz nie gorszych od opisanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji projektowej;
g) zawiadamiania Zamawiającego o zamiarze wykonania prób i badań w terminie nie później niż na 3 dni przed ich przeprowadzeniem,
h) organizacji placu budowy (w tym ogrodzenia placu budowy, co należy uwzględnić w wycenie) i jego oznakowania, a w razie konieczności opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu w obrębie prowadzonych robót, oraz ponoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego na czas realizacji robót (jeżeli dotyczy),
i) zabezpieczenia budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, zapewnienia stałego dozoru nad robotami przez osobę z uprawnieniami, prowadzenia koordynacji i nadzorowania robót będących przedmiotem umowy, przestrzegania przepisów BHP i p. poż. oraz dbania o porządek wokół stanowisk pracy i na terenie budowy, przywrócenia terenów czasowo zajętych do stanu z dnia ich przejęcia oraz naprawy ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót na drogach dojazdowych do budowy oraz terenach i budynkach sąsiadujących z budową, prowadzenia i organizacji robót w sposób umożliwiający dostęp do posesji przyległych do miejsca prowadzenia robót. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia, przy wykonywaniu robót, mienia osób trzecich z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub Podwykonawców - Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu poprzedniego i naprawienia wynikłej szkody,
j) zapewnienia szczególnych warunków bezpieczeństwa przy realizacji robót określonych w opisie technicznym dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty objęte niniejszym zamówieniem prowadzone będą na zewnątrz funkcjonującego obiektu. W związku z tym Wykonawca, organizując teren budowy, zobowiązany jest do zapewnienia możliwości bezpiecznego dojazdu, swobodnego i bezpiecznego dojścia uczniom i pracownikom oraz do ograniczenia do minimum czynników zakłócających funkcjonowanie szkoły,
k) sporządzenia harmonogramu rzeczowo-terminowego uzgodnionego z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz Użytkownikiem tj. Dyrektorem szkoły uwzględniającego okoliczności prowadzenia robót w czynnym obiekcie w ciągu 5 dni od daty podpisania umowy. Harmonogram ten powinien być sporządzony z podziałem na okresy tygodniowe i zawierać asortyment robót zgodny ze szczegółowym kosztorysem ofertowym będącym załącznikiem do umowy oraz odzwierciedlać procentowy stopień postępu robót i koszty związane z realizacją przedsięwzięcia. Harmonogram ten podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego,
l) prowadzenia dokumentacji budowy w tym fotograficznej,
m) dostarczania certyfikatów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności i deklaracji właściwości użytkowych, dopuszczających do stosowania materiały/urządzenia przewidziane do wbudowania, w myśl prawa budowlanego i obowiązujących przepisów wyznaczonym inspektorom nadzoru inwestorskiego przed ich wbudowaniem/montażem,
n) uzyskania protokołów prób i przeprowadzenie badań wymaganych odrębnymi przepisami,
o) wywozu i utylizacji wszelkich odpadów pochodzących z budowy w sposób wynikający z obowiązujących przepisów oraz ponoszenia kosztów z tym związanych,
p) realizacji zaleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
q) uprzątnięcia terenu po robotach i zapleczu budowy, w terminie do 5 dni po zakończeniu robót objętych umową,
r) wykonania i przekazania Zamawiającemu 1 egz. dokumentacji powykonawczej w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej,
s) opracowania instrukcji utrzymania i konserwacji wytworzonych elementów w ramach przedmiotu zamówienia,
t) uwzględnienia w wycenie kosztu zainstalowania niezbędnych mierników i liczników oraz kosztu zużycia energii i wody,
u) pełnej odpowiedzialności za wszelkie działania lub zaniechania własne, swoich pracowników oraz podmiotów, którymi się posługuje lub przy pomocy których wykonuje przedmiot umowy,
v) naprawienia szkód lub wyrównania strat na podstawie kalkulacji powykonawczej sporządzonej przez poszkodowanego użytkownika w przypadku uszkodzenia istniejących mediów,
w) przekazania Zamawiającemu wszystkich dokumentów potrzebnych do odbioru końcowego, umożliwiających ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy w dniu pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu faktu wykonania przedmiotu umowy i gotowości do odbioru,
x) utrzymania czystości i porządku w trakcie realizacji oraz po zakończeniu robót budowlanych.
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Szczegółowy zakres robót przedstawiony jest w dokumentacjach zgłoszenia robót budowlanych, na dodatkowych rysunkach, w specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót, opisie przedmiotu zamówienia będących załącznikiem do specyfikacji warunków zamówienia, natomiast przedmiary robót należy traktować jak załączniki dodatkowe, pomocnicze.
2. Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć zakresu swojego zobowiązania ani zakresu należytej staranności przy wykonywaniu swoich zobowiązań, wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pozostałe informacje dotyczące OPZ znajdują się w Rozdziale 5 SWZ "Opis przdemiotu zamówienia".
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
45212290-5 - Usługi napraw i konserwacji obiektów sportowych
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów kompleksów sportowych ORLIK 2012 w Siedlcach w ramach programu „Modernizacja kompleksów sportowych Moje Boisko- ORLIK 2012” zgodnie z szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ w następujących lokalizacjach:
część 4: na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4, ul. Gospodarczej 2.
1. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) prowadzenia robót budowlanych zgodnie ze zgłoszeniem robót,
b) wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą, dokumentacją projektową, STWiORB, przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przepisami wykonawczymi do tej ustawy, innymi obowiązującymi przepisami prawa, w tym dotyczącymi ochrony środowiska oraz zasadami rzetelnej wiedzy techniczno – budowlanej,
c) przejęcia placu budowy w zakresie przedmiotu zamówienia, jego zabezpieczenia i oznakowania, wykonania zaplecza budowy i usunięcia go po zakończeniu robót, wykonania elementów bezpieczeństwa i utrzymania ruchu, tablic budowy, wykonania robót przygotowawczych, niezbędnych do kompleksowej realizacji zadania, i innych wymagań (m.in. zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej i odtworzenie ich na własny koszt w przypadku uszkodzenia wraz ze sporządzeniem dokumentacji),
d) analizy dokumentacji projektowej, STWiORB oraz dokonania uzgodnień i wypełnienia postanowień w zakresie realizowanego przedmiotu umowy na własny koszt,
e) zakupu i dostarczenia materiałów, konstrukcji i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,
f) zapewnienia materiałów o parametrach technicznych porównywalnych, lecz nie gorszych od opisanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji projektowej;
g) zawiadamiania Zamawiającego o zamiarze wykonania prób i badań w terminie nie później niż na 3 dni przed ich przeprowadzeniem,
h) organizacji placu budowy (w tym ogrodzenia placu budowy, co należy uwzględnić w wycenie) i jego oznakowania, a w razie konieczności opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu w obrębie prowadzonych robót, oraz ponoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego na czas realizacji robót (jeżeli dotyczy),
i) zabezpieczenia budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, zapewnienia stałego dozoru nad robotami przez osobę z uprawnieniami, prowadzenia koordynacji i nadzorowania robót będących przedmiotem umowy, przestrzegania przepisów BHP i p. poż. oraz dbania o porządek wokół stanowisk pracy i na terenie budowy, przywrócenia terenów czasowo zajętych do stanu z dnia ich przejęcia oraz naprawy ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót na drogach dojazdowych do budowy oraz terenach i budynkach sąsiadujących z budową, prowadzenia i organizacji robót w sposób umożliwiający dostęp do posesji przyległych do miejsca prowadzenia robót. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia, przy wykonywaniu robót, mienia osób trzecich z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub Podwykonawców - Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu poprzedniego i naprawienia wynikłej szkody,
j) zapewnienia szczególnych warunków bezpieczeństwa przy realizacji robót określonych w opisie technicznym dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty objęte niniejszym zamówieniem prowadzone będą na zewnątrz funkcjonującego obiektu. W związku z tym Wykonawca, organizując teren budowy, zobowiązany jest do zapewnienia możliwości bezpiecznego dojazdu, swobodnego i bezpiecznego dojścia uczniom i pracownikom oraz do ograniczenia do minimum czynników zakłócających funkcjonowanie szkoły,
k) sporządzenia harmonogramu rzeczowo-terminowego uzgodnionego z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz Użytkownikiem tj. Dyrektorem szkoły uwzględniającego okoliczności prowadzenia robót w czynnym obiekcie w ciągu 5 dni od daty podpisania umowy. Harmonogram ten powinien być sporządzony z podziałem na okresy tygodniowe i zawierać asortyment robót zgodny ze szczegółowym kosztorysem ofertowym będącym załącznikiem do umowy oraz odzwierciedlać procentowy stopień postępu robót i koszty związane z realizacją przedsięwzięcia. Harmonogram ten podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego,
l) prowadzenia dokumentacji budowy w tym fotograficznej,
m) dostarczania certyfikatów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności i deklaracji właściwości użytkowych, dopuszczających do stosowania materiały/urządzenia przewidziane do wbudowania, w myśl prawa budowlanego i obowiązujących przepisów wyznaczonym inspektorom nadzoru inwestorskiego przed ich wbudowaniem/montażem,
n) uzyskania protokołów prób i przeprowadzenie badań wymaganych odrębnymi przepisami,
o) wywozu i utylizacji wszelkich odpadów pochodzących z budowy w sposób wynikający z obowiązujących przepisów oraz ponoszenia kosztów z tym związanych,
p) realizacji zaleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
q) uprzątnięcia terenu po robotach i zapleczu budowy, w terminie do 5 dni po zakończeniu robót objętych umową,
r) wykonania i przekazania Zamawiającemu 1 egz. dokumentacji powykonawczej w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej,
s) opracowania instrukcji utrzymania i konserwacji wytworzonych elementów w ramach przedmiotu zamówienia,
t) uwzględnienia w wycenie kosztu zainstalowania niezbędnych mierników i liczników oraz kosztu zużycia energii i wody,
u) pełnej odpowiedzialności za wszelkie działania lub zaniechania własne, swoich pracowników oraz podmiotów, którymi się posługuje lub przy pomocy których wykonuje przedmiot umowy,
v) naprawienia szkód lub wyrównania strat na podstawie kalkulacji powykonawczej sporządzonej przez poszkodowanego użytkownika w przypadku uszkodzenia istniejących mediów,
w) przekazania Zamawiającemu wszystkich dokumentów potrzebnych do odbioru końcowego, umożliwiających ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy w dniu pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu faktu wykonania przedmiotu umowy i gotowości do odbioru,
x) utrzymania czystości i porządku w trakcie realizacji oraz po zakończeniu robót budowlanych.
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Szczegółowy zakres robót przedstawiony jest w dokumentacjach zgłoszenia robót budowlanych, na dodatkowych rysunkach, w specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót, opisie przedmiotu zamówienia będących załącznikiem do specyfikacji warunków zamówienia, natomiast przedmiary robót należy traktować jak załączniki dodatkowe, pomocnicze.
2. Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć zakresu swojego zobowiązania ani zakresu należytej staranności przy wykonywaniu swoich zobowiązań, wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pozostałe informacje dotyczące OPZ znajdują się w Rozdziale 5 SWZ "Opis przdemiotu zamówienia".
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
45212290-5 - Usługi napraw i konserwacji obiektów sportowych
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów kompleksów sportowych ORLIK 2012 w Siedlcach w ramach programu „Modernizacja kompleksów sportowych Moje Boisko- ORLIK 2012” zgodnie z szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ w następujących lokalizacjach:
część 5: na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6, ul. Chopina 10.
1. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) prowadzenia robót budowlanych zgodnie ze zgłoszeniem robót,
b) wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą, dokumentacją projektową, STWiORB, przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przepisami wykonawczymi do tej ustawy, innymi obowiązującymi przepisami prawa, w tym dotyczącymi ochrony środowiska oraz zasadami rzetelnej wiedzy techniczno – budowlanej,
c) przejęcia placu budowy w zakresie przedmiotu zamówienia, jego zabezpieczenia i oznakowania, wykonania zaplecza budowy i usunięcia go po zakończeniu robót, wykonania elementów bezpieczeństwa i utrzymania ruchu, tablic budowy, wykonania robót przygotowawczych, niezbędnych do kompleksowej realizacji zadania, i innych wymagań (m.in. zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej i odtworzenie ich na własny koszt w przypadku uszkodzenia wraz ze sporządzeniem dokumentacji),
d) analizy dokumentacji projektowej, STWiORB oraz dokonania uzgodnień i wypełnienia postanowień w zakresie realizowanego przedmiotu umowy na własny koszt,
e) zakupu i dostarczenia materiałów, konstrukcji i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,
f) zapewnienia materiałów o parametrach technicznych porównywalnych, lecz nie gorszych od opisanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji projektowej;
g) zawiadamiania Zamawiającego o zamiarze wykonania prób i badań w terminie nie później niż na 3 dni przed ich przeprowadzeniem,
h) organizacji placu budowy (w tym ogrodzenia placu budowy, co należy uwzględnić w wycenie) i jego oznakowania, a w razie konieczności opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu w obrębie prowadzonych robót, oraz ponoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego na czas realizacji robót (jeżeli dotyczy),
i) zabezpieczenia budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, zapewnienia stałego dozoru nad robotami przez osobę z uprawnieniami, prowadzenia koordynacji i nadzorowania robót będących przedmiotem umowy, przestrzegania przepisów BHP i p. poż. oraz dbania o porządek wokół stanowisk pracy i na terenie budowy, przywrócenia terenów czasowo zajętych do stanu z dnia ich przejęcia oraz naprawy ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót na drogach dojazdowych do budowy oraz terenach i budynkach sąsiadujących z budową, prowadzenia i organizacji robót w sposób umożliwiający dostęp do posesji przyległych do miejsca prowadzenia robót. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia, przy wykonywaniu robót, mienia osób trzecich z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub Podwykonawców - Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu poprzedniego i naprawienia wynikłej szkody,
j) zapewnienia szczególnych warunków bezpieczeństwa przy realizacji robót określonych w opisie technicznym dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty objęte niniejszym zamówieniem prowadzone będą na zewnątrz funkcjonującego obiektu. W związku z tym Wykonawca, organizując teren budowy, zobowiązany jest do zapewnienia możliwości bezpiecznego dojazdu, swobodnego i bezpiecznego dojścia uczniom i pracownikom oraz do ograniczenia do minimum czynników zakłócających funkcjonowanie szkoły,
k) sporządzenia harmonogramu rzeczowo-terminowego uzgodnionego z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz Użytkownikiem tj. Dyrektorem szkoły uwzględniającego okoliczności prowadzenia robót w czynnym obiekcie w ciągu 5 dni od daty podpisania umowy. Harmonogram ten powinien być sporządzony z podziałem na okresy tygodniowe i zawierać asortyment robót zgodny ze szczegółowym kosztorysem ofertowym będącym załącznikiem do umowy oraz odzwierciedlać procentowy stopień postępu robót i koszty związane z realizacją przedsięwzięcia. Harmonogram ten podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego,
l) prowadzenia dokumentacji budowy w tym fotograficznej,
m) dostarczania certyfikatów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności i deklaracji właściwości użytkowych, dopuszczających do stosowania materiały/urządzenia przewidziane do wbudowania, w myśl prawa budowlanego i obowiązujących przepisów wyznaczonym inspektorom nadzoru inwestorskiego przed ich wbudowaniem/montażem,
n) uzyskania protokołów prób i przeprowadzenie badań wymaganych odrębnymi przepisami,
o) wywozu i utylizacji wszelkich odpadów pochodzących z budowy w sposób wynikający z obowiązujących przepisów oraz ponoszenia kosztów z tym związanych,
p) realizacji zaleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
q) uprzątnięcia terenu po robotach i zapleczu budowy, w terminie do 5 dni po zakończeniu robót objętych umową,
r) wykonania i przekazania Zamawiającemu 1 egz. dokumentacji powykonawczej w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej,
s) opracowania instrukcji utrzymania i konserwacji wytworzonych elementów w ramach przedmiotu zamówienia,
t) uwzględnienia w wycenie kosztu zainstalowania niezbędnych mierników i liczników oraz kosztu zużycia energii i wody,
u) pełnej odpowiedzialności za wszelkie działania lub zaniechania własne, swoich pracowników oraz podmiotów, którymi się posługuje lub przy pomocy których wykonuje przedmiot umowy,
v) naprawienia szkód lub wyrównania strat na podstawie kalkulacji powykonawczej sporządzonej przez poszkodowanego użytkownika w przypadku uszkodzenia istniejących mediów,
w) przekazania Zamawiającemu wszystkich dokumentów potrzebnych do odbioru końcowego, umożliwiających ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy w dniu pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu faktu wykonania przedmiotu umowy i gotowości do odbioru,
x) utrzymania czystości i porządku w trakcie realizacji oraz po zakończeniu robót budowlanych.
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Szczegółowy zakres robót przedstawiony jest w dokumentacjach zgłoszenia robót budowlanych, na dodatkowych rysunkach, w specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót, opisie przedmiotu zamówienia będących załącznikiem do specyfikacji warunków zamówienia, natomiast przedmiary robót należy traktować jak załączniki dodatkowe, pomocnicze.
2. Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć zakresu swojego zobowiązania ani zakresu należytej staranności przy wykonywaniu swoich zobowiązań, wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pozostałe informacje dotyczące OPZ znajdują się w Rozdziale 5 SWZ "Opis przdemiotu zamówienia".
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
45212290-5 - Usługi napraw i konserwacji obiektów sportowych
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy